设备安装施工合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，我们用到合同的地方越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的设备安装施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
设备安装施工合同1甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：
第一条：工程承包范围
1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条：工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条：工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：
母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条：工期和工程进度
4．1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。
第五条：项目经理与技术负责人
5．1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。
5．2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。
5．3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。
第六条：工程质量
6．1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。
6．2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。
6．3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。
第七条：协作与配合
7．1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。
7．2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7．3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7．4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
7．5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条：月计价（结算）及拨款
8．1本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。
计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。
8．2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。
8．3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。
8．4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以 ……此处隐藏18363个字……p>5.1日期：合同签定后个工作日内。
5.2地点：
5.3运费承担：方承担运费
6、付款方式及期限
6.1合同金额
本合同总价为人民币：￥____元，大写____;此费用含/不含税(乙方开具增值税普通发票)。
6.2付款方式
6.2.1首付款：为合同总价%(即￥：____元)大写____元整。甲方在合同签订后,并经乙方书面请款后3个工作日内支付，并以此作为确立合同的依据。
6.2.2尾款：为合同总价的____% (即￥：____元)大写：____元整。乙方将所有产品及配件送货至约定安装地点，并经甲方初步验收无发现外观瑕疵和数量清点验收并开始做设备的调试，直至所有设备及系统完全正常使用。经业主整体验收，甲方收到业主支付的款项后3个工作日内向乙方支付尾款。
7、交货要求及质量标准
7.1由乙方所提供的产品严格按照该类设备及安装的国家标准、行业标准中的最高标准执行和验收，并应符合安装地省市地方的要求，满足系统的要求，并通过了国家有关质量检测和质量认证。乙方在此郑重承诺在本项目中所使用所有产品均为原装产品，且通过国家相关认证机构检验的。乙方保证提供的产品是全新、未使用过的，同时提供产品说明书、产品检验报告、标准名称和型号及保修证书等，并完全符合合同及本项目使用要求的质量、规格及性能要求。如乙方提供水货、假冒伪劣、非全新或使用过的产品，甲方有权单方面解除本合同，乙方须返还全部已收款项，并赔偿甲方合同金额一倍合同款。
7.2合同金额已包括安装所有设备必须的辅材和配件，乙方在安装过程中不再另行收取辅材和配件费用。
7.3如甲方需延期交货，必须提前三天以书面形式通知乙方。
7.4乙方需提供成套设备的各种技术或使用说明书、生产许可证、合格证、质量检验报告、保修卡(书)。
7.5设备详细参数详见《附件一：多媒体设备安装施工项目清单》。
7.6如果乙方向甲方供应的商品不符合合同约定、约定标准的，或提供假冒伪劣的产品，甲方可随时解除本合同并要求赔偿。
8、安装及验收
8.1乙方依据合同附件进行供货。
8.2乙方应根据甲方需求，完成合同所有设备的安装和调试工作;
8.3在甲方验收前，乙方进行一次性为甲方指定人员作系统使用、操作保养等内容的专题培训，确保甲方指定人员能正确使用系统及进行相关操作、保养等工作。
8.4验收内容包括但不限于：设备能否正常工作、设备工作状态是否符合展项预期、中控系统是否实现预期功能等。
9、质量保证
9.1乙方售后服务承诺,若该产品出现非人为损坏质量问题,自安装验收合格且正式运行之日起壹年免费保修，壹年后有偿维护。质量保修服务细则：
9.2属于保修期内产品，乙方在收到在维修产品通知后的7个工作日内维修好给甲方，如在5个工作日内不能维修好，乙方必需在自报修之日起第6个工作日内提供代用品给甲方使用。代用品必须为同款、同型号产品，且代用品保修期限不得早于正品保修期限。若一个月内，不能修好，需更换全新的产品。
9.3所有产品在保修期限内的设备(含所有配件)的更换，为免费更换。所有产品在保修期限外的设备(含所有配件)的更换，其价格均应按照本合同约定收取：若市场价格有波动，市场价格高者，按本合同单价计收;若市场价格低者，按市场价格低者计收。
9.4因自行拆卸造成的损坏,不在免费保修范围内。
10、退换货责任
10.1若因质量原因造成的退换货(非人为损坏)，由乙方承担退换货运费;
10.2若因非质量原因造成、或者由于甲方使用不当导致而出现的问题不予退货，维修费用由甲方承担;配件费用参考货物生产厂家维修标准。
11、违约责任
11.1在甲方未向乙方结清全部货款之前，本合同的所有货物所有权归乙方所有。
11.2关于交货期，如果因甲方对于整个进度调整的原因造成交货期延误，经乙方书面要求甲方办理签证的，交货期相应顺延，乙方不承担交货期延误责任;如果属乙方自身原因，交货期不得顺延，若有时间延误，甲方有权解除合同，要求乙方退回全部已付款项，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
11.3甲方应按照本合同第6条支付乙方合同款项，如不能按时支付,每延期一天将按当期逾期付款金额的千分之四向乙方支付违约金。
11.4合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。
11.5合同的解除
11.5.1除本合同约定或法定事由外，任何一方均不得单方解除本合同。
11.5.2如果因甲方根本违约原因使乙方不能实现本合同目的，乙方有权按照本合同约定解除本合同时，除本合同另有约定外，则双方按照如下约定履行：
(1)本合同自乙方发出的解除通知送达甲方之日起解除;
(2)本合同解除时，乙方有权不退还甲方已支付的款项，并要求甲方赔偿合同金额20%的违约金;
11.5.3如果因乙方根本违约原因导致甲方按照本合同约定解除本合同的，除本合同另有约定外，则双方按照如下约定履行：
(1)本合同自甲方发出的解除通知送达乙方之日起解除;
(2)本合同解除时，甲方有权要求乙方返还已支付的所有款项，并要求乙方赔偿合同金额20%的违约金;
12、纠纷的解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方首先应通过友好协商解决;如果协商不能解决的，双方约定通过乙方所在地人民法院解决纠纷。
13、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同;本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，另行签订补充协议。
14、本合同自合同双方授权代表签字盖章之日起生效。
15、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
16、甲乙双方信息
甲方____________________乙方____________________
单位名称：________________单位名称：________________
纳税人识别号：________________纳税人识别号：________________
账号：____________________账号：____________________
开户银行：________________开户银行：________________
甲方：________________有限公司
授权代表：____________
日期：________________
乙方：____________________(盖章)
授权代表：________________
日期：________________
